Ausschreibungen
Öffentliche Ausschreibungen:
| Öffentliche Ausschreibung nach VOB |
| ||||||||||||||||||||||||
Bauvorhaben: | „Renaturierung des Jauchertbachs auf Höhe Flugplatz Nabern in Dettingen u. Teck“ | |||||||||||||||||||||||||
Auftraggeber: | Gemeinde Dettingen unter Teck | |||||||||||||||||||||||||
Planung und Bauüberwachung: | Geitz & Partner GbR, Freie Garten- /Landschaftsarchitekten und Hydrologen Sigmaringer Straße 49, 70567 Stuttgart - Möhringen Tel.: 0711 / 217 491-0 E-Mail: info@geitz-partner.de | |||||||||||||||||||||||||
Gewerke: | Gewässer- und Landschaftsbauarbeiten | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsumfang: |
| |||||||||||||||||||||||||
Ausführungszeit: | Baubeginn: 04.09.2023, Fertigstellung: 1.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nebenangebote: | Nur zulässig in Verbindung mit Hauptangebot | |||||||||||||||||||||||||
Vertragsstrafe | Für jeden Werktag des Verzugs 200,- € bei Überschreitung der Vertragsfristen | |||||||||||||||||||||||||
Abholung der Unterlagen:
| Ab Montag, 05.06.2023, bei Geitz & Partner GbR, Freie Garten- /Landschaftsarchitekten und Hydrologen, Sigmaringer Straße 49, 70567 Stuttgart - Möhringen (per Post oder nach vorheriger Terminvereinbarung) Tel.: 0711 / 217 491-0, E-Mail: info@geitz-partner.de | |||||||||||||||||||||||||
Schutzgebühr: | 50 € je Exemplar + 5 € bei Postversand Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. | |||||||||||||||||||||||||
Angebotsanschrift: | Gemeinde Dettingen unter Teck, Schulstraße 4 | |||||||||||||||||||||||||
Submission | Rathaus Dettingen u. Teck, Zimmer 15 | |||||||||||||||||||||||||
Zuschlags-/Bindefrist: | 26.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsleistungen: | 5,0 % für Vertragserfüllung und 3,0 % für Gewährleistung. | |||||||||||||||||||||||||
Zahlungsbeding.: | nach VOB/B § 16 | |||||||||||||||||||||||||
Nachprüfstelle gemäß §21 VOB/A: | Landratsamt Esslingen, Vergabestelle |
| Öffentliche Ausschreibung nach VOB |
| ||||||||||||||||||||||||
Bauvorhaben: | „Renaturierung des Jauchertbachs auf Höhe Flugplatz Nabern in Dettingen u. Teck“ | |||||||||||||||||||||||||
Auftraggeber: | Gemeinde Dettingen unter Teck | |||||||||||||||||||||||||
Planung und Bauüberwachung: | Geitz & Partner GbR, Freie Garten- /Landschaftsarchitekten und Hydrologen Sigmaringer Straße 49, 70567 Stuttgart - Möhringen Tel.: 0711 / 217 491-0 E-Mail: info@geitz-partner.de | |||||||||||||||||||||||||
Gewerke: | Gewässer- und Landschaftsbauarbeiten | |||||||||||||||||||||||||
Leistungsumfang: |
| |||||||||||||||||||||||||
Ausführungszeit: | Baubeginn: 04.09.2023, Fertigstellung: 1.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||
Nebenangebote: | Nur zulässig in Verbindung mit Hauptangebot | |||||||||||||||||||||||||
Vertragsstrafe | Für jeden Werktag des Verzugs 200,- € bei Überschreitung der Vertragsfristen | |||||||||||||||||||||||||
Abholung der Unterlagen:
| Ab Montag, 05.06.2023, bei Geitz & Partner GbR, Freie Garten- /Landschaftsarchitekten und Hydrologen, Sigmaringer Straße 49, 70567 Stuttgart - Möhringen (per Post oder nach vorheriger Terminvereinbarung) Tel.: 0711 / 217 491-0, E-Mail: info@geitz-partner.de | |||||||||||||||||||||||||
Schutzgebühr: | 50 € je Exemplar + 5 € bei Postversand Das Entgelt wird nicht zurückerstattet. | |||||||||||||||||||||||||
Angebotsanschrift: | Gemeinde Dettingen unter Teck, Schulstraße 4 | |||||||||||||||||||||||||
Submission | Rathaus Dettingen u. Teck, Zimmer 15 | |||||||||||||||||||||||||
Zuschlags-/Bindefrist: | 26.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsleistungen: | 5,0 % für Vertragserfüllung und 3,0 % für Gewährleistung. | |||||||||||||||||||||||||
Zahlungsbeding.: | nach VOB/B § 16 | |||||||||||||||||||||||||
Nachprüfstelle gemäß §21 VOB/A: | Landratsamt Esslingen, Vergabestelle |
Öffentliche Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB
Bauherr: Gemeinde Dettingen unter Teck
Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck
Bauvorhaben: Instandsetzung Feldweg Käppele
Planung, Objektüberwachung: infra-teck GmbH
Kelterstraße 69
73265 Dettingen unter Teck
Tel. 07021/9316720
Die Gemeinde Dettingen unter Teck schreibt nach den Bestimmungen des Leistungsbuches für den Tiefbau, Garten- und Landschaftsbau, Verfahren Stuttgart, nachfolgend aufgeführte Bauleistungen auf Grundlage der VOB öffentlich aus:
Straßenbauarbeiten:
Tiefenfräsen Asphalt und Schottertragschichten, T=30 cm ca. 2200 m²
Hydraulisches Spezial-Bindemittelsystem einbauen ca. 2200 m²
Asphalttragdeckschicht D = 10 cm ca. 450 t
Ausführungszeit: Oktober bis Ende November 2023
Die Verdingungsunterlagen (Leistungsverzeichnis incl. CD-ROM im P83-Format) können ab dem 6. Juni 2023 bei infra-teck GmbH, Kelterstraße 69, 73265 Dettingen unter Teck gegen Vorlage eines Verrechnungsschecks abgeholt werden.
Kosten bei Abholung: 25,00 EUR
Versandkosten: 7,00 EUR
Die Leistungsverzeichnisse sind im verschlossenen Umschlag mit der entsprechenden Aufschrift bis spätestens Dienstag, den 27. Juni 2023, 1400 Uhr, beim Bürgermeisteramt, 1. OG, Zimmer 15 abzugeben.
Die Angebotseröffnung erfolgt am 27. Juni 2023, ab 1400 Uhr im Sitzungssaal (2. OG) des Rathauses.
Die Zuschlagsfrist endet am 28. Juli 2023.
Nachprüfungsstelle gemäß § 21 VOB/A ist das Landratsamt Esslingen.
infra-teck GmbH Gemeinde Dettingen unter Teck
Haußmann
Bürgermeister
Öffentlich Ausschreibung von
Bauleistungen nach VOB
a) Name, Anschrift des Auftraggebers:
Gemeinde Dettingen unter Teck, Schulstraße 4,
73265 Dettingen unter Teck
Tel: 07021-5000-0, Fax: 07021-5000-39
b) Planung, Objektüberwachung: FISCHER + PARTNER Büro für Freiraumplanung und Landschaftsarchitektur Albstraße 31, 73262 Reichenbach a. d. Fils
c) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung nach VOB
d) Art des Auftrags:
Bestattung unter Bäumen und Ergänzung Urnengräber
auf dem neuen Friedhof in Dettingen unter Teck
-Garten- und Landschaftsbauarbeiten-
e) Ort der Ausführung:
Neuer Friedhof, Nachtobel, 73265 Dettingen unter Teck
f) Art und Umfang der Leistung:
Rasen-/Wiesendecke entfernen ca. 1.570 m²
Erdarbeiten ca. 750 m³
Frostschutz-/ Tragschichten ca. 125 m³
Asphaltbelag für Wege ca. 200 m²
Granitkleinpflaster für Platzbereich ca. 25 m²
Betonplatten einreihig für Grabeinfassung ca. 80 m²
Einfassung Granitgroßpflasterzeile ca. 150 m
Einfassungen Granit-/Betonbordsteine ca. 45 m
Bodenhülsen für Urnen ca. 160 St.
Fundamentarbeiten ca. 10 m³
Leitungsarbeiten Entwässerung, Drainage ca. 125 m
Pflanzflächen der Grabfelder ca. 30 m²
Vegetationsflächen (Rasen-/ Pflanzflächen) ca. 1.420 m²
g) Frist für die Ausführung:
04. Oktober 2023 – 22. Dezember 2023
h) Stelle, bei der die Verdingungsunterlagen angefordert werden können: ab Montag, 10.07.2023 bei der Gemeinde Dettingen unter Teck., Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck, Herr Markus Hack, Tel. 07021-5000-60, E-Mail: m.hack@dettingen-teck.de
i) Entschädigung für Verdingungsunterlagen:
Die Bereitstellung der Daten erfolgt ausschließlich digital und ist somit kostenneutral.
j) Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote:
siehe m).
k) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:
Gemeinde Dettingen unter Teck, Ortsbauamt, Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck; (oder Abgabe in Zimmer 15).
l) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch.
m) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:
Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten.
n) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote:
Donnerstag, 31.08.2023, 11:00 Uhr
Rathaus Dettingen unter Teck, Sitzungsaal 2. OG
o) Sicherheiten:
5% Sicherheit für die Vertragserfüllung.
3 % Sicherheit für die Mängelansprüche.
p) Zahlungsbedingungen: Nach § 16 VOB/B.
q) Rechtsform für Bietergemeinschaften: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.
r) Nachweise für die Beurteilung der Eignung des Bieters: Für die Ausführung der Arbeiten kommen nur Bieter in Betracht, die innerhalb der letzten 3 Jahre Leistungen, welche mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, mit Erfolg ausgeführt haben. Die Bewerber haben den Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit und Fachkunde gemäß § 8 Nr. 3 VOB/A mit der Angebotsabgabe vorzulegen.
s) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist: 29.09.2023.
t) Stelle zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße:
Landratsamt Esslingen, Pulverwiesen 11, 73728 Esslingen
Gemeinde Dettingen unter Teck
Haußmann
Bürgermeister
Information über beschränkte Ausschreibungen gemäß § 20 Abs 4 VOB/A:
Zur Zeit haben wir keine beschränkten Ausschreibungen.